2025年监理工程师《建设工程合同管理》试题及答案
点击查询更多关于2025年监理工程师考试试题有关信息>>
1、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．委托监理合同法律关系的客体是（ ）。
A．监理工程
B．监理服务
C．监理规划
D．监理投标策略
答案：B
分析：P5 合同法律关系客体包含物、行为和智商成就。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成肯定的工作。监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，是法律关系的客体。

2．国内《建设工程施工合同（示范本本）》规定，建筑工程所有险的投保人应当是（ ）。
A．施工合同的发包人
B．施工合同的承包人
C．施工合同发包人和承包人
D．工程项目的代建方和施工合同的发包人
答案：A
分析：P14 在海外，建筑工程所有险投保人一般是承包人。国内的《建设工程施工合同（示范本本）》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险成本。

3．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是（ ）。
A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同根据法定程序进行审察
B．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C．适用范围相同，即在国内海外均可使用鉴证和公证任何一种合同审察方法
D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是不是进行合同的鉴证和公证
答案：D
分析：P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。故选项D正确。
选项A错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证方法》行使的行政管理行为。而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
选项B错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。
选项C错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，根据国际惯例，在国内域内和域外都有法律效力。而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于国内国内。

4．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（ ）。
A．未成立
B．补签后成立
C．成立
D．备案登记后成立
答案：C
分析：P25 《合同法》规定的合同形式的不要式原则的一个要紧体目前于，即便法律、行政法规规定或当事人约定使用书面形式订立合同，当事人未使用书面形式，但一方已经履行了主要义务，他们同意的，该合同成立。

5．依据《合同法》的规定，下列文件中，是要约的是（ ）。
A．招标公告
B．投标书
C．寄送的价目表
D．招股说明书
答案：B
分析：P27 要约是期望和别人订立合同的意思表示。要约需要是对相对人发出的行为，需要由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。另外，要约需要拥有合同的一般条约。
要约邀请是期望别人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并非合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。这种意思表示的内容总是不确定，不含有合同得以成立的主要内容．也不含相对人赞同后受其约束的表示。譬如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，即是要约邀请。

6．甲将工程机械借给乙用，乙却将该工程机械卖给丙。依据国内《合同法》的规定，乙丙之间交易工程机械合同的效力是（ ）。
A．有效
B．无效
C．效力待定
D．可变更或撤销
答案：C
分析：P33 该题状况是无处分权人处分别人财产订立的合同，是效力待定的合同的一种，通常情况下是无效的。但，在下列两种状况下合同有效：（1）无处分权人处分别人财产，经权利人追认，订立的合同有效；（2）无处分权人通过订立合同获得处分权的合同有效。

7．下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是（ ）。
A．债权人需要以债务人的名义行使代位权
B．债权人代位权的行使需要获得债务人的赞同
C．代位权行使的成本由债权人自行承担
D．债权人代位权的行使需要通过诉讼程序，且范围以其债权为限
答案：D
分析：P39 代位权是合同不当履行中的保全手段中的一种，是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人导致损害，债权人可以向人民法院请求以我们的名义（选项A错误）代位行使债务人的债权（选项B错误）。但该债权专用于债务人时不可以行使代位权。代位权的行使范围以债权人债权为限（选项D正确），其发生的成本由债务人承担（选项C错误）。

8．乙订立合同，规定甲应于2025年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。月底，甲发现乙财产情况恶化，已没支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述状况，甲于8月1日未按约定交货。根据《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是（ ）。
A．甲需要按合同约定交货，但可以需要乙提供相应的担保
B．甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保
C．甲需要按合同约定交货，但可以仅先出货部分货物
D．甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任
答案：B
分析：P39 本题中甲的做法是的范畴。先履行抗辩权又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务情况恶化的状况，应当先履行合同一方在他们未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。本题甲是应当先履行合同一方，其发现乙财产情况恶化，已没支付货款的能力，并有确切证据，因此甲在乙未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。

9．某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人根据合同的约定准时调整了施进度，放慢施工速度。根据《合同法》的规定，承包人行使的是（ ）。
A．不安抗辩权
B．先履行抗辩权
C．同时履行抗辩权
D．后履行抗辩权
答案：C
分析：P38 本题是同时履行抗辩权的用法。同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没先后履行顺序的，应当同时履行。同时履行抗辩权包含：①一方在他们履行之前有权拒绝其履行需要；②一方在他们履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行需要。该题中发包人拖欠工程进度款，承包人可以放慢施工速度，甚至停止施工。所产生的后果，由违约方承担。

10．某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍是有效投标文件的状况是（ ）。
A．联合体投标没提交联合体协议书
B．投标工期长于招标文件中需要的工期
C．投标保函金额少于招标文件的需要
D．未详细说明用专利施工的技术细节
答案：D
分析：P58-59 在开标时，假如发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进入评标：
（1）投标文件未根据招标文件的需要予以密封；
（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章；
（3）投标文件的重点内容字迹模糊、没办法辨认；
（4）投标人未根据招标文件的需要提供投标保证金或者投标保函；（选项C）
（5）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方一同投标协议。（选项A）因此，选项A、C是在开标时就视为无效的投标。
在评标时，所有存在重大偏差的投标文件都是初评阶段应该淘汰的投标书。未作实质性响应的重大偏差包含：
（1）没根据招标文件需要提供投标担保或者所提供的投标担保有缺陷；
（2）没根据招标文件需要由投标人授权代表签字并加盖公章；
（3）投标文件记载的招标项目完成期限超越招标文件规定的完成期限；（选项B）
（4）明显不符合技术规格、技术指标的需要；
（5）投标文件记载的货物包装方法、检验标准和办法等不符合招标文件的需要；
（6）投标附有招标人不可以同意的条件；
（7）不符合招标文件中规定的其他实质性需要。因此，选项B是在初评时视为无效的投标。

11．依据《合同法》对违约责任的规定，既具备对合同守约方给予补偿，又具备对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方法是（ ）。
A．罚金
B．利息
C．赔偿金
D．违约金
答案：D
分析：P46 承担违约责任的方法包含继续履行、采取弥补手段、赔偿损失、支付违约金、定金罚则五种。本题中A、B、C选项的提法均不是《合同法》对违约责任的规定中承担违约责任的方法。（注：本题在2025年过去考过。）

12．甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设施供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10％。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司导致损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付（ ）。
A．2万元
B．2.5万元
C．3万元
D．3.5万元
答案：A
分析：P46 合同法规定承担违约责任的方法包含继续履行、采取弥补手段、赔偿损失、支付违约金、定金罚则五种。本题实质考核应采取赔偿损失、支付违约金、定金罚则三种中的哪一种。
在赔偿损失方法中规定，损失赔偿额应当等于因违约所导致的损失，这种方法是承担违约责任的主要方法。（依据此种方法本题应赔偿2万元）
在支付违约金方法中规定，违约金与赔偿损失不可以同时使用，假如当事人约定了违约金，则应当根据支付违约金承担违约责任。（依据此种方法本题应赔偿20×10%=2万元）
在定金罚则中规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，他们可以选择适用违约金或定金条约。但，这两种责任不可以合并用。（本题定金5000元少于导致损失）
综上，本题应采取支付违约金方法承担违约责任，乙公司应依法向甲公司支付违约金2万元。

13．建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（ ）。
A．工程项目投资人所在地
B．工程项目承包人所在地
C．工程项目发包方所在地
D．工程项目所在地
答案：D
分析：P50 建设工程合同纠纷的管辖，既涉及地域管辖，也涉及级别管辖。地域管辖是指同级人民法院在受理第一审建设工程合同纠纷的权限分工。对于建设工程合同一般都适用不动产所在地的专用管辖，由工程所在地人民法院管辖。

14．依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审需知”文件中，可以（ ）。
A．需要投标人需要组成联合体投标
B．需要严格的专业资质等级
C．需要需要用某种品牌的建筑材料
D．对本行业外的投标人提出特别需要
答案：B
分析：P54 在对投标人资格审察文件的核查中：
（1）不能以不合理条件限制或排斥潜在投标人；
（2）不能对潜在投标人实行歧视待遇；
（3）不能强制投标人组成联合体投标。因此选项A、C、D均错误。
P57 在资格预审需知中明确列出投标人必需满足的最基本条件，可分为必要合格条件和附加合格条件两类。其中附加合格条件中，招标人可以针对工程所需的特别手段或工艺的专长；专业工程施薪资质；环境保护方针和保证体系；相同种类工程施工历程；项目经理资质需要；安全文明施工需要等方面设立附加合格条件。因此选项B正确。

15．与邀请招标相比，公开招标的特征是（ ）。
A．角逐程度低
B．评标量小
C．招标时间长
D．成本低
答案：C
分析：P55 公开招标的优点是招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标角逐激烈（选项A错误），有益于将工程项目的建设交予靠谱的中标人推行并获得有角逐性的价格。其缺点是因为申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大（选项B错误），所需招标时间长（选项C正确）、成本高（选项D错误）。

16．某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（ ）。
A．只对甲投标人有效
B．对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
C．应发送给全体投标人，并说明问题来源．
D．应发送给全体投标人，但不说明问题来源
答案：D
分析：P58 招标人对任何一位投标人所提问题的回答，需要发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。

17．在评标委员会成员中，不可以包含（ ）。
A．招标人代表
B．招标人上级主管代表
C．技术专家
D．经济专家
答案：B
分析：P58-59 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不能少于成员总数的2／3。不可以包含招标人上级主管代表。

18．某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不同。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，觉得总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的价格应以（ ）为准。
A．原总价
B．外贸原单价与工程量乘积之和
C．新总价
D．新单价与工程量乘积之和
答案：D
分析：P59 投标文体中总价金额与单价金额不同的，以单价金额为准，是细微偏差，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。

19．招标过程中，因为招标人缘由在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处置，正确的是（ ）。
A．返还所有投标人的投标保函
B．需要所有投标人延长投标保函有效期
C．需要评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
D．需要评标报告中推荐候选中标人以外的投标人延长投标保函有效期
答案：B
分析：因为招标人缘由在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，说明在原定投标有效期内未能完成评标工作，显然投标有效期未到，而大概银行的投标保证有效期已到，招标人可以需要投标人延长投标保函有效期，投标人依据具体状况有三种选择：其一拒绝延长，收回保函，舍弃投标；其二，赞同延长，到银行办理延期手续，交纳手续费；其三，赞同延长，并办理了延期手续，但同时致函业主保留调整投标价格的权利。

20．下列招标项目中，不可以使用评标价法评标的是（ ）。
A．施工招标
B．材料招标
C．设施招标
D．设计招标
答案：D
分析：P66 设计招标与施工、材料、设施招标等不同，其特征表现为承包任务是投标人通过我们的智商劳动将招标人对建设项目的设想变为可推行的蓝图。设计招标文件对投标人所提出的需要不那样明确具体，只不过简单介绍工程项目的推行条件、预期达到的技术经济指标、投资限额、进度需要等。投标人按规定分别报出工程项目的构思策略、推行计划和价格。鉴于设计任务本身的特征，设计招标应使用设计策略竞选的方法招标。评标时不过分追求投标价的高低，评标委员更多关注于所提供策略的技术先进性、所达到的技术标准、策略的合理性与对工程项目投资效益的影响。

21．某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目推行策略的本钱效益分折、确定建筑设计标准、选择适用的技术规范、提出水平保障手段。从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务是（ ）。
A．项现在期立项咨询
B．设计阶段监理
C．工程技术咨询服务
D．施工阶段监理
答案：C
分析：P82 监理合同的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量。委托人委托监理业务的范围可以很广泛。从工程建设各阶段来讲，可以包含项现在期立项咨询、设计阶段、推行阶段、保修阶段的全部监理工作或某一阶段的监理工作。如进行工程技术咨询服务，工作范围可确定为进行可行性研究，各种策略的本钱效益剖析，建筑设计标准、技术规范筹备，提出品质保障手段等等。

22．依据委托监理合同示范本本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的状况是（ ）。
A．委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B．非监理人缘由中止监理业务超越6个月
C．委托人无正当理由拖欠监理酬金超越3周
D．委托人拒付合理化建议奖
答案：B
分析：P84 假如因为委托人违约紧急拖欠应对监理人的酬金，或因为非监理人责任而使监理中止的期限超越半年以上，监理人可根据终止合同规定程序，单方面提出终止合同，以保护我们的合法权益。选项C没时间上的约定。

23．监理合同的有效期是指（ ）。
A．监理合同中书面约定的履行期间
B．从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止
C．监理人完成正常工作和附加工作时间之和
D．监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和
答案：B
分析：P86 尽管双方签订《建设工程委托监理合同》中注明“本合同自×年×月×日开始推行，至×年×月×日完成”，但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间，并不就肯定是监理合同的有效期。监理合同的有效期即监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是不是完成了包含附加和额外工作的义务来断定。因此通用条约规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程筹备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。

24．某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列状况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是（ ）。
A．监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格建议后，供货商又擅自调换了部分材料，致使工程水平不合格返工导致的损失
B．承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没做出审核建议，致使承包人的部分不合理索赔成立，导致委托人的经济损失
C．施工现场发生失火。监理人发出了停工令，该事件导致的停工损失
D．在工程保修阶段，委托人公告监理人到场监督承包人保修，监理人未到场导致的委托人损失
答案：B
分析：P87-88 合同履行过程中，因为当事人一方的过错，导致合同不可以履行或者不可以完全履行，由有过错的一方承担违约责任；如属双方的过错，依据实质状况，由双方分别承担各自的违约责任。在《委托监理合同示范本本》中，拟定了约束双方行为的条约。其中关于监理人的责任限度规定，监理人在责任期内，假如因过失而导致经济损失，要负监理失职的责任；监理人不对责任期以外发生的什么事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的水平需要和完工（交图、交货）时限承担责任。选项A、C不是监理人的过失，选项D是责任期以外发生的事情，均不可以由监理人承担赔偿责任。

25．依据委托监理合同示范本本的规定，当委托人觉得监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以（ ）。
A．发出终止合同公告，终止监理合同
B．发出指明其未履行义务的公告后21天内未收到回话，即终止监理合同
C．发出指明其未履行义务的公告后21天内未收到回话，可在第一个公告发出后35天内，终止监理合同
D．发出指明其未履行义务的公告后21天内未收到回话，可在第一个公告发出后42天内，终止监理合同
答案：C
分析：P90 假如委托人觉得监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的公告。若委托人在2l天内没收到回话，可在第一个公告发出后35日内发出终止监理合同的公告，合同即行终止。

26．某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺水平的测试试验。以下有关测试试验的说法中，正确的是（ ）。
A．试验室只同意发包人指示的试验项目
B．试验室应完成承包人需要的试验项目
C．监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对测试数据的正确性负责
D．监理工程师应付依据错误测试数据作出的指示承担责任
答案：C
分析：P87 在监理合同中规定的委托人义务有职员服务一项，当涉及监理服务工作时，委托人所提供的员工只应从监理工程师处同意指示。监理人应与这类提供服务职员密符合作，但不对他们的失职行为负责。如委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺水平的测试试验，并与其签订委托合同。试验机构的职员应同意监理工程师的指示完成相应的试验工作，但监理人既不对测试试验数据的错误负责，也不对由此而致使的判断失误负责。

27．在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包含（ ）。
A．对设计、施工承包单位的选定权
B．对承包人报送的施工组织设计和技术策略的审察认定权
C．对工程设计变更的审批权
D．对工程规模、规划设计等需要的认定权
答案：B
分析：P84 监理合同中涉及到监理人权利的条约可分为两大类，一类是监理人在委托合同中应享有些权利，另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利。监理人实行监理业务可以行使的权力中包含对承包人报送的施工组织设计和技术策略的审察认定权，但不包含对设计、施工承包单位的选定权；对工程设计变更的审批权；对工程规模、规划设计等需要的认定权。以上权力是业主方的权力。

28．勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利拓展，下列筹备工作中是勘察人的工作是（ ）。
A．现场地上障碍物的拆除工作
B．勘察现场设施机具的布置和架设
C．完成通水、通电及道路平整作业
D．提供水上作业用船
答案：B
分析：P95-96 在勘察合同履行管理中，发包人的责任中包含为勘察人的员工提供必要的生产、生活条件，并承担成本；如不可以提供时，应一次性付给勘察人临时设施费。因此，本题中A、C、D均为发包人应完成的工作。而勘察现场设施机具的布置和架设应由施工单位，即勘察单位负责。

29．工程项目的设计成就完成后，由（ ）负责组织鉴别、验收和向设计审批部门报批。
A．设计人
B．监理人
C．审图机构
D．发包人
答案：D
分析：P98 设计合同履行管理中，发包人应承担肯定的外部协调工作，就包含设计的阶段成就（初步设计、技术设计、施工图设计）完成后，应由发包人组织鉴别和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。

30．某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。因为环境影响评价未获得批准，该项目被迫中止，此时设计合同履行的时间接近合同约按期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。若合同终止，发包人应向设计人支付（ ）。
A．合同约定设计费的60％
B．双倍定金作为赔偿
C．合同约定设计费的一半
D．合同约定的全部设计费
答案：D
分析：P102 环境影响评价未获得批准致使项目中止是发包人的责任，若合同终止，发包人应承担因发包人缘由需要解除合同的违约责任，即在合同履行期间，发包人需要终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实质工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超越一半时，按该阶段设计费的全部支付。因此本题不应根据合同的期限考虑，应根据设计人完成的工作量考虑，因为工作量已经超越一半，故应支付合同约定的全部设计费。

31．某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平常极少参与管理，都由发包人的职员乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（ ）。
A．经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B．经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C．经乙签字的全部有效
D．需委托造价管理部门确定
答案：B
分析：P8 依据题意，乙的行为是无权代理行为，即乙的行为没代理权而以甲的名义进行民事、经济活动。无权代理包含以下几种状况：（1）没代理权而为代理行为；（2）超越代理权限为代理行为；（3）代理权终止为代理行为。乙是超越代理权限为代理行为。对于无权代理行为，被代理人可以参考无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后．将无权代理行为转化为合法的代理行为。

32．下列施工合同文件中，讲解顺序优先的是（ ）。
A．中标公告书
B．投标书
C．施工合同专用条约
D．规范
答案：A
分析：P110 在协议书和通用条约中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包含签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大多数。其中订立合同时已形成的文件包含：（1）施工合同协议书；（2）中标公告书；（3）投标书及其附件：（4）施工合同专用条约；（5）施工合同通用条约；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程价格报表或预算书。通用条约规定，上述合同文件原则上应可以互相讲解、互相说明。但当合同文件中出现含糊不清或不同时，上面各文件的序号就是合同的优先讲解顺序。因此本题讲解顺序先的应是中标公告书。

33．某施工合同履行过程中，承包人发现因为公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的成本应由（ ）承担。
A．公路管理部门
B．承包人
C．发包人
D．承包人与发包人一同
答案：C
分析：P111 通用条约规定开通施工场地与城乡公共道路的通道，与专用条约约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要是发包人应完成的工作。因此本题是发包人义务没做到，应由发包人承担相应成本。

34．某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后用。一旦因为设计水平缺点给工程导致损失，则该损失应由（ ）承担。
A．发包人
B．工程师
C．承包人
D．发包人与承包人一同
答案：C
分析：P113 对于由承包人设计的图纸，包含部分由承包人负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将按规定的审察程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才能用。但工程师对承包人设计的认同，不可以解除承包人的设计责任。因此，导致损失应由承包人承担。

35．施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，用前已按工程师的需要进行了抽检试验并表明水平合格。投入用后，工程师发现因为材料缘由已完工程的水平不符合标准需要，工程师需要拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。
A．成本由承包人承担，由此延误的工期不予顺延
B．成本由承包人承担，由此延误的工期可以顺延
C．成本由发包人承担，由此延误的工期不予顺延
D．成本由发包人承担，由此延误的工期可以顺延
答案：A
分析：P116 在材料和设施的用法前检验中，对于承包人负责采购的材料和设施在用前，承包人应按工程师的需要进行检验或试验，不合格的不能用，检验或试验成本由承包人承担。但不论何时，工程师一经发现水平达不到约定标准的工程部分，均可需要承包人返工。因承包人是什么原因达不到约定标准，由承包人承担返工成本，工期不予顺延。

36．某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲遭到乙施工干扰时，甲遭到的损失应（ ）。
A．向发包人索赔
B．向乙施工单位索赔
C．向监理单位索赔
D．自行承担
答案：A
分析：P119 同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰是协调管理是什么原因，应由发包人承担责任。同时，因为索赔关系是打造在合同关系的基础之上的，承包人只与发包人有合同关系，因此甲承包人应向发包人索赔。

37．某施工合同履行过程中，经工程师确认水平合格后已隐蔽的工程，工程师又需要剥露重新检验。重新检验的结果表明水平合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。
A．发包人支付发生的全部成本，工期不予顺延
B．发包人支付发生的全部成本，工期给予顺延
C．承包人承担发生的全部成本，工期给予顺延
D．承包人承担发生的全部成本，工期不予顺延
答案：B
分析：P118 无论工程师是不是参加了验收，当其对某部分的工程水平有怀疑，均可需要承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到公告后，应按需要进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明水平合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部成本，工期不予顺延。

38．施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所导致的损失中，应由承包人承担的是（ ）。
A．工程本身的损害
B．因工程损害致使的第三方财产损失
C．承包人的施工机械损毁
D．工程所需清理成本
答案：
分析：P124 洪灾是不可抗力，施工合同范文通用条约规定，合同约定工期内发生的不可抗力，因不可抗力事件致使的成本及延误的工期由双方按以下办法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害致使第三方职员伤亡和财产损失与运至施工场地用于施工的材料和待安装的设施的损害，由发包人承担；（选项A、B）（2）承发包双方职员的伤亡损失，分别由各自负责；（3）承包人机械设施损毁及停工损失，由承包人承担；（选项C）（4）停工期间，承包人应工程师需要留在施工场地的必要的管理职员及守卫职员的成本由发包人承担； （5）工程所需清理、修复成本，由发包人承担；（选项D）（6）延误的工期相应顺延。因此本题选择C。

39．某施工合同履行过程中，承包人提出用专利技术，工程师赞同。则下列关于申报手续和成本承担的表述中，正确的是（ ）。
A．发包人办理申报手续并承担成本
B．发包人办理申报手续，承包人承担成本
C．承包人办理申报手续，发包人承担成本
D．承包人办理申报手续并承担成本
答案：D
分析：P117 在施工合同履行过程中，若承包人提出用专利技术或特殊工艺施工，应第一获得工程师认同，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关成本。假如发包人需要承包人用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、用等成本。

40．施工合同履行过程中，发目前有放射、毒害性环境中施工时，承包人筹备采取的相应安全防护手段（ ）。
A．需经工程师认同，成本由承包人承担
B．需经工程师认同，成本由发包人承担
C．不需工程师认同，成本由承包人承担
D．不需工程师认同，成本由发包人承担
答案：B
分析：P125 对于推行爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天内以书面形式公告工程师，并提出相应的防护手段。经工程师认同后推行，由发包人承担安全防护手段成本。

41．某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设施启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认水平合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实质竣工日应为（ ）。
A．3月1日
B．3月15日
C．3月18日
D．3月20日
答案：A
分析：P127 在竣工时间的确定中，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实质竣工日期。工程按发包人需要修改后通过竣工验收的，实质竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的要紧用途是用于计算承包人的实质施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。

42．某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。因为供货方违约不可以交货，采购方为防止停工待料，不能不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（ ）。
A．10万元
B．20万元
C．30万元
D．50万元
答案：B
分析：P135 本题是供货方的违约责任，因供货方是什么原因致使不可以全部或部分交货，应按合同约定的违约金比率乘以不可以交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所遭到的实质损失时，可以修改违约金的计算办法，使实质遭到的损害可以得到适当的补偿。如施工承包人为了防止停工待料，不能不以较高价格紧急采购不可以提供部分的货物而遭到的价差损失等。

43．在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在（ ）后签订。
A．开标
B．发出中标函
C．提交履约保证
D．开工
答案：C
分析：P145 FIDIC的《施工合同条件》通用条件中规定，业主发出中标函的28天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件，即协议书。

44．在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指（ ）。
A．合同约定的工期加经批准顺延的工期之和
B．合同签字之日起至竣工之日止的期间
C．开工之日起至结清单生效之日止的期间
D．合同签字之日起至结清单生效之日止的期间
答案：D
分析：P147 合同有效期是指自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止的这期间，在该段时间里施工承包合同对业主和承包商均具备法律约束力。结清单生效指业主已按工程师签发的最后支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有些索赔权利也自行终止。

45．在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中（ ）。
A．不能担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员
B．不能担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不能任仲裁员
C．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不能任仲裁员
D．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员
答案：B
分析：P151 FIDIC的《施工合同条件》中规定：（1）在业主与承包商双方赞同的任何时候，他们可以一同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出建议。没另一方的赞同，任一方不能就任何事宜向争端裁决委员会征求建议；（2）裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益；（3）不能在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务；（4）合同争议提交仲裁时，不可以被任命为仲裁人，只能作为证人向仲裁提供争端证据。

46．根据FIDIC施工合同通用条约的规定，假如因为承包商的故意违约行为给业主导致损失，则承包商的赔偿应（ ）。
A．以履约保函金额为限
B．以中标的合同金额为限
C．为业主的全部损失
D．包含业主的全部损失加违约金
答案：B
分析：P153 根据FIDIC施工合同通用条约的规定，在施工现场是不包含在保险范围内的，因为承包商的施工管理等失误或违约行为，致使工程、业主职员的伤害及财产损失，应承担责任。依据合同通用条约的规定，承包商对业主的全部责任不应超越专用条约约定的赔偿限额，若未约定，则不应超越中标的合同金额。

47．某使用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审察承包商提交的施工组织设计和进度计划时，觉得承包商用的施工设施数目不够而不可以保证工程进度，则工程师（ ）。
A．有权需要增加施工设施，增加的成本由承包商承担
B．有权需要增加施工设施，增加的成本由业主承担
C．无权需要增加施工设施，但有权需要加快施工进度
D．无权需要增加施工设各，也无权需要加快施工进度
答案：A
分析：P156 FIDIC《施工合同条件》中关于对承包商设施的控制规定，若工程师发现承包商用的施工设施影响了工程进度或施工水平时，有权需要承包商增加或更换施工设施，由此增加的成本和工期延误责任由承包商承担。

48．在FIDIC的《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于（ ）。
A．工程修理
B．清理施工现场
C．报送竣工报表
D．财务结算
答案：D
分析：P165 履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作，承包商即可办理最后结算手续。但此时仅意味承包商与合同有关的实质义务已经完成，而合同尚未终止，剩余的双方合同义务只限于财务和管理方面的内容。

49．《建设工程施工合同（示范本本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ ）。
A．索赔事件发生是什么原因和证据资料
B．索赔的依据
C．索赔意向公告
D．索赔报告
答案：C
分析：P180 索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向公告，声明将对此事件提出索赔。该意向公告是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和需要。假如超越这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔需要。

50．《建设工程施工合同（示范本本）》规定，工程师对承包人索赔的处置决定，在法律上的效力（ ）。
A．是终局的，对发包人具备强制约束力
B．不是终局的，但对发包人具备强制约束力
C．是终局的，仅对承包人具备强制约束力
D．不是终局的，对发包人和承包人均没强制约束力
答案：D
分析：P183 工程师对索赔的处置决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具备强制性的约束力。承包人对工程师的决定不认可，可以按合同中的争议条约提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。

2、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不能分，少选，所选的每一个选项得0.5分）

51．建设工程项目推行过程中，以下行为是委托代理的有（ ）。
A．项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B．施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C．监理企业的总监理工程师代表公司实行工程监理任务
D．项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
E．设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底
答案：ACDE
分析：P7委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。委托代理关系的产生，需要在代理人与被代理人之间存在基础法律关系，授与代理权的形式可以用书面形式．也可以是口头形式。选项B的施工企业法定代表人代表企业参加施工投标不是委托代理。

52．工程项目建设过程中，发包人需要承包人提供的担保一般有（ ）。
A．施工投标保证
B．施工合同履约保证
C．施工合同支付保证
D．工程预付款保证
E．施工合同工程款垫支保证
答案：ABD
分析：P12-13 在工程建设的过程中，保证是最为常见的一种担保方法。在建设工程中习惯把银行出具的保证称为保函，而把其他保证人出具的书面保证称为保证书。在工程项目建设过程中，发包人需要承包人提供的担保一般有三种，即；施工投标保证、施工合同的履约保证和施工预付款保证。

53．下列关于格式条约的表述中错误的有（ ）。
A．格式条约是经双方协商使用的规范合同条约
B．当格式条约与非格式条约不同时，应当使用非格式条约
C．提供格式条约方设置排除他们主要权利的条约无效
D．若对争议条约有两种讲解时，应做出有益于提供格式条约方的讲解
E．若对争议条约有两种讲解时，应做出不利于提供格式条约方的讲解
答案：BCE
分析：P30 格式条约是指当事人为了重复用而预先拟定．并在订立合同时未与他们协商即使用的条约。（选项A错误）
提供格式条约的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系，并采取适当的方法提请他们注意免除或限制其责任的条约，根据他们的需要．对该条约予以说明。提供格式条约一方免除其责任、加重他们责任、排除他们主要权利的，该条约无效。（选项C正确）
对格式条约有两种以上讲解的，应当作出不利于提供格式条约的一方的讲解。（选项D错误、选项E正确）
在格式条约与非格式条约不同时，应当使用非格式条约。（选项B正确）

54．甲乙两公司签订了一份实行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的状况下，根据《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该商品的结算价格（ ）。
A．无论上涨或降低，仍按原定价格实行
B．遇价格上涨时，按原价格实行
C．遇价格上涨时，按新价格实行
D．遇价格降低时，按新价格实行
E．遇价格降低时，按原价格实行
答案：BD
分析：P38 合同在履行中既可能是根据市场行情约定价格，也会是实行政府定价或政府官方报价。本题为实行政府定价或政府官方报价，在合同约定的出货期限内政府价格调整时，根据出货时的价格计价。乙公司逾期交货是逾期出货标的物的状况，遇价格上涨时根据原价格实行；遇价格降低时，按新价格实行。总之，是根据不利于违约方的价格实行。

55．甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司出货货物。
8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有些权利有（ ）。
A．拒收货物
B．接收货物并需要他们承担提前交货的保管成本
C．不接收货物并需要他们承担违约责任
D．接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款
E．接收货物并不对保管不善导致的损失负责
答案：ABDE
分析：P135 本题的状况是供货方提前出货货物。是约定由采购方自提货物的合同，采购方接到他们发出的提首要条件货公告后，可以参考我们的实质状况拒绝提首要条件货；对于供货方提前发运或出货的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，与品种、型号、规格、水平等不符合合同规定的商品，在代为保管期内实质支出的保管、保养等成本由供货方承担。代为保管期内，不是因采购方保管不善缘由而致使的损失，仍由供货方负责。

56．甲公司将与乙公司所签协议中的义务出售给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该出售行为的表述中，正确的包含（ ）。
A．合同主体不变，仍为甲、乙两公司
B．丙公司可以对乙公司行使抗辩权
C．甲公司无须征得乙公司对出售的赞同，但应公告他们
D．丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任
E．丙公司直接对乙公司承担合同义务
答案：BDE
分析：P41 本题是合同出售中的债务承担情形。债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的状况。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的需要经债权人的赞同，不然，这种转移不发生法律效力。（选项C错误）法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续。债务人转移义务的，新债务人可以倡导原债务人对债权人的抗辩。（选项B正确）债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务。（选项D正确）合同的权利义务出售给第三人后，该第三人取代原当事人在合同中的法律地位。（选项A错误、选项E正确）

57．依据《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任的原则包含（ ）。
A．严格责任原则
B．惩罚性原则
C．过错推定源原则
D．公平责任原则
E．补偿性原则
答案：BE
分析：P45 《合同法》规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在弥补或者补偿因违约行为导致的损失。对于财产损失的赔偿范围，《合同法》规定，赔偿损失额应当等于因违约行为所导致的损失，包含合同履行后可获得的利益。但，违约责任在有的状况下也具备惩罚性。如：合同约定了违约金，违约行为没导致损失或者损失小于约定的违约金；约定了定金，违约行为没导致损失或者损失小于约定的定金等。

58．招标筹备阶段招标人的主要工作包含（ ）。
A．向建设行政主管部门办理申请招标手续
B．选择招标方法
C．发布招标公告
D．编制招标有关文件
E．资格预审
答案：ABD
分析：P56 招标筹备阶段的工作由招标人单独完成，主要包含三个方面：选择招标方法；办理招标备案（包含向建设行政主管部门办理申请招标手续）；编制招标有关文件。发布招标公告与资格预审是招标阶段的主要工作。

59．某招标项目因为主观缘由，致使在招标文件规定的投标有效期内未完成评标和定标，则投标人有权（ ）。
A．需要撤回投标文件
B．需要赔偿损失
C．拒签延长投标保函有效期
D．需要将合同授与他们协商推举的中标人
E．需要退还投标保证金
答案：ACE
分析：招标投标法规定，因为招标人缘由在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，说明在原定投标有效期内未能完成评标工作，显然投标有效期未到，而大概银行的投标保证有效期已到，招标人可以需要投标人延长投标保函有效期，投标人依据具体状况有三种选择：其一拒绝延长，收回保函，舍弃投标；其二，赞同延长，到银行办理延期手续，交纳手续费；其三，赞同延长，并办理了延期手续，但同时致函业主保留调整投标价格的权利。

60．在招标程序中，（ ）等将作为将来合同文件的组成部分。
A．招标文件
B．中标人的投标文件
C．中标函
D．未发中标公告书前双方协商对投标价格的修改
E．发出中标公告书后双方协商对投标价格的修改
答案：BC
分析：P109-110 合同文件的组成中包含中标人的投标文件和中标函。招标文件不是合同的组成部分。选项A不正确。
P60 确定中标人前，招标人不能与投标人就投标价格、投标策略等实质性内容进行谈判。中标公告发出后的30天内，双方应根据招标文件和投标文件订立书面合同，不能做实质性修改。故选项D、E均不正确。