1、单项选择题
1、关于抵押权达成的表述中，不正确的是（）。
A．抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超越债权数额的部分归抵押人所有
B．抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足部分由债务人清偿
C．债务履行期届满抵押权人未受清偿且双方协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼
D．债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以直接以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿
2、施工合同履行过程中，单机无负荷试车时，承包人应在试车前48 h内向工程师发出需要试车的书面公告，公告的内容不包含（ ）。
A．试车内容
B．试车时间
C．试车地址
D．对承包人的需要
3、关于质押的表述中，不正确的是（）。
A．质权是一种法定的担保物权，以转移占有为特点
B．债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物
C．质押后，当债务人不可以履行债务时，债权人依法有权就该质押动产或权利优先得到清偿
D．质押是指债务人或者第三人将它动产移交债权人占有，以担保债权履行的担保
4、 FIDIC《施工合同条件》规定，所签协议内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责缘由致使变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称
为（）。
A．缺点公告期
B．合同工期
C．合同有效期
D．施工期
5、甲公司与乙公司经协商达成交易合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在用中发现货物水平有问题，遂诉至法院，依据《合同法》的规
定，下列表述中正确的是（）。
A．合同无效，但已履行部分双方不再返还
B．合同无效，已履行部分双方返还
C．合同已成立，甲公司承担违约责任
D．合同未成立，已履行部分双方相互返还
6、工程建设施工过程中，（ ）是最为常见的一种担保方法。
A．定金
B．留置
C．保证
D．质押
7、根据《合同法》，债权人决定将合同中的权利出售给第三人时，出售行为（）
A．需要征得他们赞同
B．无须征得他们赞同，也无须公告他们
C．无须征得他们赞同，但应提供担保
D．无须征得他们赞同，但要公告他们
8、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（）。
A．当事人履行义务不符合合同约定，给他们当事人导致损失的，应承担赔偿责任
B．当事人根据合同约定履行义务时，给第三人导致损失的，应承担赔偿责任
C．订立合同时，一方当事人的不诚信行为给他们导致损失的，应承担赔偿责任
D．订立合同时，当事人因判断失误对自己遭到的损失应自负
9、施工合同履行过程中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又需要对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工水平合格，则（）。
A．承包人承担全部成本，工期相应顺延
B．发包人承担全部成本，工期相应顺延
C．发包人承担全部成本，工期不予顺延
D．承包人承担全部成本，工期不予顺延
10、担保方法中的保证，在实质运用过程中应理解为（）。
A．保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿
B．保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
C．债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
D．债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务
11、 下列投标文件对招标文件响应的偏差中，是细微偏差的是（）。
A．联合体投标没联合体协议书
B．投标价格的大写金额与小写金额不同
C．投标文件没投标人授权代表的签字
D．投标工期长于招标文件需要的工期
12、 FIDIC《施工合同条件》规定，为了保证工程施工的顺利进行，业主选择指定分包商应第一征求的建议。
A．一般分包商
B．承包商
C．发包人
D．工程师
13、 下列选项中，是无效合同的是（）。
A．提供商欺诈施工单位签订的采购合同
B．村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
C．分包商擅自将发包人提供的钢筋变卖签订的交易合同
D．施工单位与房产开发商签订的垫资施工合同
14、 依据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于履约担保的保证期限的表述中，不正确的是（）。
A．履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务
B．工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定圆满完成施工义务的证明
C．履约保函应担保承包商到工程师颁发工程接收证书为止
D．假如双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后，将履约保函的担保金额降低肯定的百分比
15、 FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，没征得赞同，分包商不能将分包工程任何部分出售或分包出去。
A．承包商
B．其他分包商
C．工程师
D．业主
16、 合同各方当事人根据合同的规定，全方位履行各自的义务，达成各自的权利，使各方的目的 得以达成的行为是（ ）。
A．合同变更
B．合同出售
C．合同履行
D．合同终止
17、 FIDIC《施工合同条件》规定，付给争端裁决委员会委员的酬金有（），由业主与承包商平均负担。
A．月聘请费、日酬金和奖金三部分
B．月聘请费和日酬金两部分
C．月聘请费
D．月聘请费和奖金两部分
18、 建设工程中涉及的代理主如果委托代理，假如授权范围不清楚，则（）。
A．只能由代理人向第三人承担责任
B．只能由被代理人向第三人承担责任
C．被代理人与代理人一同承担责任
D．由被代理人向第三人承担责任，代理人负连带责任，但代理人的连带责任是在被代理人没办法承担责任的基础上承担的
19、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（）。
A．委托代理
B．法定代理
C．转代理
D．指定代理
20、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行 过程中发生的事实，是行为的是（）。
A．社会*影响施工进度
B．恶劣气候影响施工安全
C．图纸设计错误致使的工程返工
D．地震灾害致使施工中止
21、 合同约定的工期，是指在（）中写明的时间与施工过程中遇见合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。
A．协议书
B．通用条约
C．专用条约
D．附件
22、 关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是（）。
A．提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加成本
B．提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行我们的义务
C．部分履行是指债务人没根据合同约定履行全部义务而只履行了我们的一部分义务
D．债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的成本由债权人承担
23、 FIDIC《施工合同条件》通用条约规定，为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设施所占用资金的周转，订购物资经工程师确认合格后，按发票价值的（）作为材料预付的款额，包含在当月应支付的工程进度款内。
A．50％
B．65％
C．80％
D．95％
24、 下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是（）。
A．安装工程拥有试车条件时，由承包人组织试车
B．承包人应在试车前48 h内向工程师发出需要试车的书面公告
C．试车记录由发包人筹备
D．试车合格，工程师在试车记录上签字
25、 因为发包人或承包人违约与不可抗力事件等缘由导致合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向他们提出索赔，这种索赔叫做（ ）。
A．合同被迫终止的索赔
B．意料之外风险和不可预见原因索赔
C．工程加速索赔
D．工程变更索赔
26、 工程师断定承包人索赔成立的条件不包含（）。
A．导致成本增加或工期延误是什么原因，按合同约定不是承包人应承担的责任，包含行为责任或风险责任
B．与合同相对照，事件已导致了承包人施工本钱的额外支出，或总工期延误
C．承包人按合同规定的程序提交了索赔意向公告和索赔报告
D．索赔意向公告需要在28 d内提交
27、 FIDIC《施工合同条件》规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收 到争议文件后（ ）d内做出适当的裁决。
A．15
B．28
C．72
D．84
28、 招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事有关范围工作满（）年并具备高级职称或具备同等专业水平的技术、经济等方面职员。
A．3
B．5
C．6
D．8
29、 FIDIC《施工合同条件》通用条约中未明确规定业主需要向承包商提供（），具体工程的合同内是不是包含此条约，取决于业主主动使用或筹资机构的强制性规定。
A．投标保函
B．履约保函
C．支付保函
D．预付款保函
30、 FIDIC《施工合同条件》规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为。
A．缺点公告期
B．施工期
C．合同有效期
D．合同工期
31、 甲、乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同做了要紧变更，但甲方未将变更事情公告丙方。合同部分履行后，甲方的紧急违约行为致使乙方与其解除合同。对变更事情中损失部分的处置原则是因为（）。
A．甲方未将变更事情公告丙方，该损失由甲、乙双方承担
B．甲方未将变更事情公告丙方，丙方赔偿该部分损失的一半
C．丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任
D．甲方未将变更事情公告丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任
32、 因为委托人、第三方缘由，使监理工作遭到妨碍或延误，以致增加了工作量或延续时间的是（ ）。
A．额外工作
B．附加工作
C．正常工作
D．限额工作
33、 关于指定代理的叙述中，不正确的是（）。
A．在指定代理中，被指定的人称为指定代理人
B．依法被指定为代理人的，如无特殊缘由不能拒绝担任代理人
C．指定代理只在没转代理人和法定代理人的状况下适用
D．指定代理是依据人民法院和有关单位的指定而产生的代理
34、 FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，（）应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息。
A．承包商
B．承包商或业主
C．业主
D．工程师
35、 合同鉴证由办理。
A．市级以上工商行政管理机关
B．县级以上税务管理机关
C．县级以上工商行政管理机关
D．县级以上公安机关
36、 关于留置的表述中，不正确的是（）。
A．留置权可以通过合同约定产生
B．留置是一种比较强烈的担保方法，需要依法行使
C．留置权以债权人合法占有他们财产为首要条件
D．可以留置的财产仅限于动产
37、 依据《建设工程施工合同》通用条约的规定，在合同的计价方法中，（）是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。
A．固定价格合同
B．可调价格合同
C．本钱加酬金合同
D．单项价格合同
38、 FIDIC《施工合同条件》规定，依据缺点公告期的内容，从开工之日起至颁发履约证书之日止，承包商要对工程的（）负责。
A．施工水平
B．施工进度
C．施工职员
D．施工办法
39、 关于要约和承诺生效的表述中，有误的是（）。
A．要约到达受要约人时生效
B．承诺的公告发出时生效
C．使用数据电文形式订立合同，但收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人任何系统的初次时间，视为到达时间
D．使用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间
40、 依据《建设工程合同》的规定，群体工程中采取分阶段进行施工的（），承包人应根据发包人提供图纸及有关资料的时间，按工程编制进度计划，分别向工程师提交。
A．单项工程
B．单位工程
C．分部工程
D．分项工程
41、 根据FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为（）。
A．颁发履约证书日
B．颁发工程接收证书日
C．协议书中约定的竣工日
D．工程接收证书注明的竣工日
42、 依据《建设工程施工合同》的规定，承包人根据工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款是（）。
A．成本
B．索赔款
C．追加合同价款
D．可同意合同金额
43、 发包人应在双方计量确认后（）d内向承包人支付工程进度款。
A．7
B．14
C．28
D．30
44、 下列关于要约邀请的表述中，错误的是（）。
A．要约邀请是期望别人向自己发出要约的意思表示
B．要约邀请不是合同成立过程中的必经过程
C．要约邀请是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任
D．要约邀请的内容总是是确定的，但不合相对人赞同后受其约束的表示
45、 2025年2月十日，甲公司将它厂房免费出售给乙公司，致使甲企业的债权人丙公司没办法达成债权，丙于2025年7月十日才得知这种情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。
A．2025年2月十日
B．2025年7月十日
C．2025年2月十日
D．2025年7月十日
46、 国务院颁布的《建设工程水平管理条例》明确规定，在正常用条件下电气管线、给排水管道、设施安装和装修工程的最低保修期限为（）年。
A．2
B．5
C．7
D．14
47、 对于中间验收，应在专用条约中约定，对需要进行中间验收的单项工程和部位准时进行检查、试验，不应影响后续工程的施工；（）应为检验和试验提供便利条件。
A．发包人
B．承包人
C．工程师
D．发包人和承包人一同
48、 当委托人在议定的支付期限内未予支付的，应自规定之日起向监理人补偿应支付酬金的利息。利息按（ ）计算。
A．规定签订合同时银行贷款利息率乘以酬金总额时间
B．规定签订合同时银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间
C．规定支付期限最后1日银行贷款利息率乘以酬金总额时间
D．规定支付期限最后1日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间
49、 当事人为了重复用而预先拟定，并在订立合同时未与他们协商即使用的条约称为（）。
A．格式条约
B．仲裁条约
C．固定条约
D．水平条约
50、 FIDIC《施工合同条件》规定，设置缺点公告期的目的是为了（）。
A．证明承包商的施工工艺达到了合同规定的规范
B．断定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工
C．考验工程在动态运行条件下是不是达到了合同中技术规范的需要
D．确定业主应保证履行给承包商付款的义务
2、多项选择题
51、 依据《建设工程施工合同》通用条约的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，是“成本”的是（ ）。
A．工程师批准承包商索赔的款项
B．设计变更给承包人增加的款额
C．承包商收取的分包管理费
D．承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费
E．承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出
52、 与设计招标和监理招标相比，施工招标的特征是（）。
A．发包的工作内容明确、具体
B．评标时不过分追求投标价的高低
C．投标人的投标价格不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是第一提出初步策略，并论述该策略的优点和推行计划，在此基础上进一步提出价格
D．开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按价格高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标策略的基本构思和意图
E．各投标人编制的投标书在评标时易于进行横向对比
53、 关于支付违约金的有关叙述中，正确的是（）。
A．违约金与赔偿损失可以同时使用
B．假如当事人约定了违约金，则应当根据支付违约金承担违约责任
C．约定违约金低于导致损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
D．约定违约金过分高于导致损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适合降低
E．当事人可以约定一方违约时应当依据违约状况向他们支付肯定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿方法
54、 FIDIC《施工合同条件》规定，业主或承包商没办法预测、防范和控制而保险公司又不承保的风险事件包含。
A．不是承包商施工缘由导致的爆炸、核废料辐射或放射性污染等
B．业主提供的设计不当导致的损失
C．战争、敌对行动、入侵、外敌行动
D．工程所在国内发生的叛乱、革命、*或军事政变、篡夺政权或内战
E．超音速或亚音速飞行物产生的重压波
55、 依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端裁决程序的表述中，正确的有（）。
A．调解合同争议并做出决定
B．召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料
C．解决争议的地址只可以在工地进行
D．裁决委员会成员审阅各方提交的材料
E．接到业主或承包商任何一方的请求后，裁决委员会确定会议的时间和地址
56、 某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的需要，评标委员会成员的修改方法可为（）。
A．只降低1名招标人代表
B．招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家
C．招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家
D．招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家
E．降低1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家
57、 FIDIC《施工合同条件》通用条件的条约规定，构成对业主和承包商有约束力的合同文件包含（）。
A．合同协议书
B．工程竣工合同
C．合同专用条件
D．工程监理合同
E．合同通用条件
58、 依据《建设工程施工合同》的规定，计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容包含o
A．设计变更应调整的合同价款
B．本期应扣回的工程进度款
C．经过工程师批准的承包人索赔款
D．依据合同允许调整理同价款缘由应补偿承包人的款项和应扣减的款项
E．经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或价格报表的相应价格计算应支付的工程款
59、 工程师在“工程延期审批表”和“成本索赔审批表”中应该简明地叙述（），论述承包人索赔的合理及不合理方面。
A．索赔事情
B．索赔理由
C．索赔结论
D．建议延长的工期
E．建议给予补偿的金额
60、 工程师处置索赔时，应给予承包商收益补偿的状况包含（）。
A．业主延误移交施工现场
B．不可抗力导致的损失
C．业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失
D．施工中遇见图纸未标明需保护的地下文物致使施工本钱增加的补偿
E．施工中遇见异常恶劣气候条件的影响
61、 合同的书面形式包含（）等，这类可以有形地表现所载内容。
A．合同书
B．信件
C．数据电文
D．审批
E．公证
62、 关于法定债务抵消的叙述中，正确的有（ ）。
A．当事人倡导抵消的，应当公告他们
B．当事人倡导抵消的公告自到达他们时生效
C．抵消可以附条件或者附期限
D．法定债务抵消的条件是比较严格的，需要需要是互负到期债务，且债务标的物的类型、品质相同
E．法定债务抵消是指当事人互负到期债务，该债务标的物的类型、品质相同的，任何一方可以将我们的债务与他们的债务抵消
63、 FIDIC《施工合同条件》规定，保证公正处置合同争议是争端裁决委员会成员最基本的义务，虽然当事人双方各提名l位成员，但他不可以代表任何一方的单方利益，因此合同规定（）。
A．在业主与承包商双方赞同的任何时候，他们可以一同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出建议
B．业主与承包商任一方没他们的赞同，不能就任何事宜向争端裁决委员会征求建议
C．裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益
D．合同争议提交仲裁时，争端裁决委员会成员可被任命为仲裁人
E．裁决委员会成员不能在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务
64、 FIDIC《施工合同条件》规定，工程进度款的支付管理中，合同工程是不是有预付款，与预付款的（）等均要在专用条约内约定。
A．分期支付的地址
B．金额多少
C．分期支付的次数
D．分期支付的时间
E．扣还方法
65、 工程师对索赔的预防和降低应做到（）。
A．审察索赔证据
B．尽可能为承包人提供力所能及的帮忙
C．正确理解合同规定
D．打造和维护工程师处置合同事务的威信
E．做好平时监理工作，随时与承包人维持协调
66、 工期索赔的计算办法主要有（）。
A．互联网图剖析法
B．本钱计算估价法
C．分部组合估价法
D．比率计算法
E．定额估价法
67、 依据FIDIC《施工合同条件》专用条约的规定，工程材料的采购满足（）条件后，承包商应向工程师提交预付材料款的支付清单。
A．材料的水平和储存条件符合技术条约的需要
B．设计的施工图达到规定的设计深度
C．没有大概损害公共利益的影响
D．材料已到达工地并经承包商和工程师一同验点入库
E．承包商按需要提交了订货单、收据价格证明文件
68、 仲裁协议是纠纷当事人想将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议，它的内容主要有（ ）。
A．选定的仲裁员
B．适用的法律
C．仲裁事情
D．选定的仲裁委员会
E．请求仲裁的意思表示
69、 FIDIC《施工合同条件》规定，承包商向工程师报送的竣工报表的内容应包含（）。
A．承包商觉得应退还的部分保留金
B．承包商觉得依据合同应支付给他的估算总额
C．承包商需要的索赔款
D．承包商依据合同应支付给他的实质总额
E．到工程接收证书中指明的竣工日止，依据合同完成全部工作的最后价值
70、 依据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于竣工检验和移交工程的表述中，正确的有（）。
A．工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”需要后，承包商在他觉得可以完成移交工作前l4．d以书面形式向工程师申请颁发接收证书
B．工程接收证书颁发后，不只表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工 程照管的责任也转移给业主
C．业主提前占用工程，工程师应准时颁发工程接收证书，并确认实质竣工日为竣工日
D．工程师接到承包商申请后的28 d内，假如觉得已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书
E．基本竣工是指工程完成了合同规定的包含收尾、清理施工现场及不影响工程用的某些次要部位缺点修复工作后的最后竣工
71、 委托代理关系终止是什么原因有（）。
A．代理期间届满或者代理事情完成
B．被代理人取消委托或代理人辞去委托
C．被代理人或代理人死亡
D．作为被代理人或者代理人的法人终止
E．代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
72、 仲裁协议有哪些用途主要有（）。
A．防止了违约责任的发生
B．排除去法院对纠纷的管辖权
C．合同当事人均受仲裁协议的约束
D．仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁
E．是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
73、 发包人提供的材料设施与约定不符时，应当由发包人承担有关责任。视具体状况不同，处置原则包含。
A．材料设施单价与合同约定不符时，由发包人承担所有差价
B．到货地址与合同约定不符时，发包人负责运至合同约定的地址
C．提供数目少于约定的数目时，发包人将数目补齐
D．到货时间早于合同约定时间，发包人不承担因此发生的保管成本
E．材料设施类型、规格、型号、数目、水平等级与合同约定不符时，承包人可以拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购
74、 邀请招标的优点是（ ）。
A．投标角逐激烈
B．节省招标成本和节省时间
C．邀请范围广
D．无需发布招标公告和设置资格预审程序
E．减小了合同履行过程中承包方违约的风险
75、 依据《监理合同》规定，下列事情中，是委托人义务的有（）。
A．提供监理工作需要的资料
B．办理施工有关的行政审批手续
C．负责工程施工各方的协调管理
D．与监理人协商一致，选定项目承包人
E．将监理机构权限和主要成员分工书面公告第三方
76、 FIDIC《施工合同条件》规定，工程变更管理可以调整理同工作单价的原则中，当（）时，允许对此项工作规定的费率或价格加以调整。
A．由此工程量的变更直接导致的该项工作每单位工程量成本的变动超越1％
B．此项工作实质测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于1％
C．工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超越了同意的合同款额的0．01 ％
D．此项工作实质测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10％
E．工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超越了同意的合同款额的0．1％
77、 合同不当履行中的保全手段是指为预防因债务人的财产不当降低而给债权人带来风险时，允许债权人为确保其债权的达成而采取的法律手段。这类手段包含（）。
A．债务出售权
B．法定解除权
C．撤销权
D．代位权
E．免责条约
78、 承包人的索赔程序一般可分为（）等步骤。
A．承包人提出索赔需要
B．工程师审核索赔报告
C．确定适当的补偿额
D．工程师审察索赔处置
E．承包人是不是同意最后索赔处置
79、 建设工程竣工验收过程中，竣工验收组主要审察（）单位提供的工程档案资料。
A．勘察
B．设计
C．施工
D．监理
E．预算
80、 施工合同履行过程中，工程竣工报告应经（）审核签字。
A．项目经理
B．施工单位有关负责人
C．总监理工程师
D．监理单位有关负责人
E．勘察设计单位有关设计人
